****县明亮镇浪村塘伟鱼塘、塘金田头
段至周利渠道防渗以工代账项目
施工合同
西
*
开
发包人：上楼明亮镇更民政府
********
承包人：****羊田筑工程有限公司*#****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县明亮镇人民政府
承包人（全称）：****丰旺建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县明亮镇潮浪村塘伟鱼塘、塘金田头段至周利渠道防渗以工代账项目。
*.工程地点：****县明亮镇湖浪村
*.工程立项批准文号：上政函（****）***号
*.资金来源：提前下达****年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代账任务）。
*.工程内容：（*）渠道防渗改造*条，共*****:（*）渠系建筑物：分水闸*座、盖板
涵*座、人行盖板**座等。
*.工程承包范围：施工图纸及工程量清单。
*.本项目采取以工代账的方式组织实施，项目按照不低于项目总投资的**%的比例发放劳务
报酬（其中脱贫劳动力劳务报酬不低于**%），具备条件的可提高劳务报酬资金占比。施工单位应
就近使用脱贫劳动力（含监测户）务工，同时做好发放劳务报酬的相关佐证材料。
*、合同工期
开工日期：****年*月**日。
竣工日期：***年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准
*、质量标准
工程质量符合国家工程施工验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：*******元（人民币）
人民币（大写）********元（￥*******元（含税金））；
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：谭柱
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件；
（*）农民工工资保障金缴纳证明。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方
式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包
及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合
同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月***日签订
*、签订地点
本合同在****县明亮镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
*
美氏建身
工
***
发包人：****县镇人民政府承包人：****丰旺建筑工程有限公司（公章）
**
法定代表人或委托代理法定代表人或其委托代理人
************中
（签字）（签字）****
********
组织机构代码：*****************组织机构代码：******************
地址：****县明亮镇新兴街***号地址：****桂平市西山镇松柏街竹园岭小区南*巷**
号
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：刘慧法定代表人：*志卫
委托代理人：黄萍珍委托代理人：
电话：****-*******
电话：****-***********-*******
传真：****-*******传真：****-*******
电子信箱：*******@***.***电子信箱：*********@**.***
开户银行：********农村商业银行开户银行：****桂平桂银村镇银行股份有限公司人民
路支行
股份有限公司明亮支行
账号：******************账号：******************
*
第*部分通用合同条款
“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设
工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）的“合同通用条款”。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：安全生产合同、廉政合同。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人
名称：****
资质类别和等级：水利工程施工监理乙级
联系电话：****-*******
电子信箱：*********@**.***
通信地址：****市青秀区东葛路**-*号**栋*单元*层**号
*.*.*.*设计人：
名称：黄港市润港工程勘察设计有限责任公司
资质类别和等级：水利行业乙级（**********）；水利行业（水库枢纽、灌溉涝、城市防洪）
专业乙级
联系电话：***********
电子信箱：********@**.***
通信地址：贵港市金田路市防汛大楼**楼
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和
规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法
规和规章。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书
（*）成交通知书（如果有）
（*）投标函及其附录（如果有）
（*）专用合同条款及其附件
（*）通用合同条款
（*）其他合同文件
(*）已标价工程量清单；
（*）
（*）
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于建筑业实施
营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标（****）**号）、《建设
工程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施细则（修订本）。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量
清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：自签订合同之日起**个工作日内
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复
制费用由承包人承担
发包人向承包人提供图纸的内容：与本项目相关的所有图纸资料。
*
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；
承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后*天内；
承包人提供的文件的数量为：*份。
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后*天内审定完毕。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在，天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：业主所在单位；
*.*.*发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部：
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：*
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：*
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以
及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：*
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：*
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
*
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
*.**工程量清单错误的修正
出现下列情形之*时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（*）工程量清单存在缺项、漏项的
（*）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的；
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：黄萍珍
身份证号：******************
职务：****县明亮镇党委委员、副镇长
联系电话：****-*******
电子信箱：*******@***.***
通信地址：****县明亮镇新兴街***号
发包人对发包人代表的授权范围如下：*、督促监理工程师按照监理合同办事：*、协调各有关
单位工作：*、工程进度与工程量的确认：*、督促并控制好工程进度、质量、投资。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：*
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：*
发包人是否提供支付担保：*
发包人提供支付担保的形式：*
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸；*、竣工内业资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文件*
套：竣工内业资料*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件
（**）承包人应履行的其他义务：
*）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。
*）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边
环境关系而导致工程停工的，发包人将不承担由此引出的工期延误及其他工程费用损失。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名：谭柱
身份证号：******************
建造师执业资格等级：*级
建造师注册证书号：桂************
建造师执业印章号：桂************
安全生产考核合格证书号：桂建安*（****）*******
联系电话：****-*******
电子信箱：*********@**.***
通信地址：****桂平市西山镇松柏街竹园岭小区南*巷**号
承包人对项目经理的授权范围如下：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经业主批准擅自离开施工现场的，承包
人接到发包人通知后及时调回。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员
*致，并在年月日前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前，项目经理不得同时兼任
其他任何项目的项目经理（符合桂建管（****)**号和桂建管（*******号文除外）。未经业主
和监理工程师审查批准，施工期间承包人不准擅自更换项目经理。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经业主和监理工程师审查批准，施工期
间承包人无正当理由拒绝更换项目经理。
*
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：*
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：*
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：*
其他事项的约定：*
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：*
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（*）向项目实施所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
附件
附件*：承包人主要施工管理人员表
附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*：工程质量保修书
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
计划进场时间 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
*志卫 |
董事长 |
/ |
|
| 其他人员 |
蔡月芹 |
财务 |
/ |
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
谭柱 |
项目经理 |
工程师 |
|
| 项目副经理 |
/ |
|
|
|
| 技术负责人 |
罩立丽 |
技术负责人 |
工程师 |
|
| 造价管理 |
徐艺萍 |
资料员 |
/ |
|
| 质量管理 |
蒋尚伟 |
质检员 |
工程师 |
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
杨荣华 |
材料员 |
工程师 |
|
| 计划管理 |
* |
|
|
|
| 安全管理 |
甘华 |
安全员 |
/ |
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
冯金勇 |
施工员 |
/ |
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
**
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
制造年份 |
额定功率（**) |
生产能力 |
备注 |
| １ |
自卸汽车 |
******** |
** |
中国湖北 |
**** |
*** |
* |
|
| * |
自卸汽车 |
********* |
** |
中国湖北 |
**** |
*** |
/ |
|
| * |
混凝土搅拌机 |
****** |
* |
中国山东 |
**** |
** |
*.** |
|
| * |
压路机 |
*****-* |
* |
中国山东 |
**** |
*** |
/ |
|
| * |
推土机 |
**** |
* |
中国山东 |
**** |
** |
*.*** |
|
| * |
汽车吊 |
****** |
* |
中国山东 |
**** |
** |
|
|
| * |
蛙式夯实机 |
******* |
* |
中国 |
**** |
* |
/ |
|
| * |
混凝土输送泵 |
******-**-** |
** |
中国江苏 |
**** |
*** |
|
|
| * |
自吸式水泵 |
********-** |
* |
中国上海 |
**** |
** |
* |
|
| ** |
发电机 |
***-**** |
* |
中国上海 |
**** |
** |
* |
|
| ** |
砂浆搅拌机 |
**-*** |
* |
中国安徽 |
**** |
** |
*.** |
|
| ** |
工程手推车 |
/ |
** |
中国 |
**** |
|
*.** |
|
| ** |
热熔器 |
**-***型 |
* |
中国浙江 |
**** |
* |
/ |
|
| ** |
电动葫芦 |
***** |
* |
中国河北 |
**** |
*.* |
|
|
| ** |
平板振动器 |
**** |
* |
中国浙江 |
**** |
** |
|
|
| ** |
震动棒 |
**** |
* |
中国湖北 |
**** |
*.* |
/ |
|
| ** |
交流电焊机 |
***-**** |
* |
中国广东 |
**** |
** |
/ |
|
| ** |
对焊机 |
**-** |
* |
中国河北 |
**** |
** |
/ |
|
| ** |
钢筋切断机 |
***** |
* |
中国 |
**** |
*.* |
* |
|
| ** |
钢筋弯曲机 |
**** |
* |
中国 |
**** |
* |
|
|
| ** |
圆盘锯 |
***** |
* |
中国河北 |
**** |
* |
/ |
|
| ** |
木工刨床 |
***** |
* |
中国广东 |
**** |
*.* |
* |
|
| ** |
清水泵 |
**-** |
* |
*川 |
**** |
** |
/ |
|
| ** |
振动碾 |
******** |
* |
陕西 |
**** |
* |
* |
|
| ** |
洒水汽车 |
洒水车 |
* |
*汽 |
**** |
/ |
|
|
| ** |
斗车 |
手推 |
** |
永州 |
**** |
|
* |
|
| ** |
木工平机 |
***** |
* |
成都 |
**** |
* |
|
|
| ** |
砂浆搅机 |
***** |
* |
郴州 |
**** |
**.** |
***/台班 |
|
| ** |
蛙式打机 |
**** |
* |
成都 |
**** |
*.* |
|
|
| ** |
刨毛机 |
/ |
* |
洛阳 |
**** |
* |
* |
|
| ** |
钢筋调直机 |
**** |
* |
成都 |
**** |
|
|
|
| ** |
柴油发电机 |
**** |
* |
山西 |
**** |
** |
*般 |
|
| ** |
胶轮车 |
/ |
** |
成都 |
**** |
/ |
良好 |
|
| ** |
卷扬机 |
*** |
* |
德阳 |
**** |
* |
*** |
|
| ** |
手推胶轮车 |
*.*** |
** |
成都 |
**** |
* |
良好 |
|
| ** |
打夯机 |
*** |
* |
成都 |
**** |
** |
良好 |
|
| ** |
人工蛙式夯土机 |
***** |
* |
成都 |
**** |
* |
良好 |
|
| ** |
切管机 |
****-* |
* |
成都 |
**** |
* |
良好 |
|
| ** |
砂子筛 |
*.*~*.***** |
* |
自贡 |
**** |
*.* |
良好 |
|
| ** |
石子筛 |
*.*-*** |
* |
自贡 |
**** |
*.* |
良好 |
|
| ** |
排污泵 |
*.*** |
* |
德阳 |
**** |
*.* |
良好 |
|
| ** |
反铲挖掘机 |
**-*****-* |
* |
武汉 |
**** |
*** |
良好 |
|
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****县明亮镇人民政府
承包人（全称）：****丰旺建筑工程有限公司
为保证****县明亮镇湖浪村塘伟鱼塘、塘金田头段至周利渠道防渗以工代账项且在合理
使用期限内正常使用，发包人和承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期
内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：在
承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。
*、质量保修期
*．双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
*
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
装修工程为*年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
景观绿化工程管养期为*年；
其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*.质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计
算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
*．其他约定：/
*、质量保修保质责任
*.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*．质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*日内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非
**
承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部
门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，
承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*．保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本
保修书第*.*款约定。
本工程质量保修书作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第**.*条的约
定相同，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。
丽亮镇人
发包同承包人：
含量或合同专用章车子
（公章或合同专用章）
法定代家的
法定代表人
厂
****
(签字部*****）
（签字或盖章）
地址：****县明亮镇新兴街***号地址：****桂平市西山镇松柏街竹园岭小
区南*巷**号
期：****年月**日日期：***年*月**日
日其
*
**
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工
程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人
（以下简称“甲方”）与总承包单位（以下简称“乙方”），特订立如下合同
*.甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（*）严格执行****县明亮镇潮浪村塘伟鱼塘、塘金田头段至周利渠道防渗以工代账项
具工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及
义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
*.甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙
方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通
讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女
的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、
劳务等经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方
购买合同规定外的材料和设备。
（*）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞聲，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*.乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
品。
**
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费
用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建
设主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲
方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行
检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为_****县明亮镇潮浪村塘伟鱼塘、塘金田头段至周利渠道防渗以工代账项
且工程总承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
*本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第**.*条的约定相同。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部程验收后失效。
明亮镇
日
西
****
发包人：承包人：
（公章或合同专用章（公章或合同专用章
********
法定代表人：法定代表人：
*****
******
（签字或盖章（签字或盖章）
地址：****县明亮镇新兴街***号地址：****桂平市西山镇松柏街竹园岭小
区南*巷**号
期：****年*月*日日期：***年*月**日
日其
**
安全生产合同
为在_****县明亮镇湖浪村塘伟鱼塘、塘金田头段至周利渠道防渗以工代账项目施工合
同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主
（以下简称“甲方”）与承包人****丰旺建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签
订安全生产合同：
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执
行工程承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产
责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按施工人员的*%~*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事
故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
**
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防
护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款的约定相同。由双方法定代
表人或其授权的代理与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：承包人：
（公章同专用章（公章或合同专用章）
*
法定代表人
法定代表人
（签字或盖章）***（签字或盖章）
******
地址：****县明亮镇新兴街***号地址：****桂平市西山镇松柏街竹园岭小
区南*巷**号
期：****年*月**日
日期：*年*月**日
日日
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
南宁最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
